【精品】施工合同范文錦集6篇

現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同起到的作用越來越大，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的施工合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

發包方（甲方）：

負責人：

承包人（乙方）：

負責人：

根據《合同法》及相關法律規定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，就甲方將____________________項目的裝飾安裝工程給乙方承包，就相關事宜達成如下協議：

一、工程概況

1、工程地點：

2、工程內容：

3、承包方式：

4、工程期限：

計劃開工時間：________年________月________日，計劃完工時間：________年________月________日，共_______個工作日。

５、合同價款：本合同工程造價預算為人民幣_________________元。

二、甲方權利義務

1、開工前，確定建筑物（或構筑物）、道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和坐標控制點，負責到有關部門辦理有關手續和協調鄰里關系；

2、提供施工期間的水、電和施工場地的障礙物（也可委托乙方承擔）；

3、施工期間甲方負責做好施工現場的安全保衛及消防等工作；

4、按時支付工程款和結算，參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場驗收及竣工驗收，乙方所進材料進場通知甲方，乙方應在接到通知后的8小時內驗收，超過八小時沒有驗收的視為驗收合格；

5、組織相關人員對施工圖等技術資料進行簽認，所有圖紙一經簽認不得隨意更改，如需更改需提前協商，工程中途停建、緩建或變更造成的返工、停工、窩工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時，賠償乙方由此而造成的窩工、返工、倒運、人員、材料和構件積壓的實際損失，延誤的工期順延；

6、派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續，負責簽認、解決應由甲方解決的問題及其他事宜；

7、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

三、乙方權利義務

1、編制施工方案，做好各項施工準備工作，施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

2、按雙方商定的分工范圍，做好材料和設備的采購、供應和管理，嚴格執行有關施工現場管理的規定；

3、保護好原房內的水、電、氣管道，保證管道的暢通；

4、及時向甲方提出開工通知書。施工進度計劃表、施工平面布置圖、隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告；

5、嚴格按照施工圖進行施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付；

6、按照有關規定提出竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收；

7、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

8、在合同規定的保修期內，對屬于承包責任的工程質量問題，負責無償修理。

四、工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

五、工期延誤

對以下原因造成的工期延誤，工期順延；

1、工程變化和設計變更，停水、停電；

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延；

4、因甲方責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延；

5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況。

六、質量標準

1、雙方約定本工程施工質量標準按照國家、行業的相關規定中較高的標準執行，并按雙方合同約定履行。

2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由工程所在地的家裝協會對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。

七、工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分項對工程質量進行驗收，對每一個分項目乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，分項驗收合格后應填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續。

2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為兩年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

八、工程款支付方式

1、本合同簽訂后十五日內支付工程總造價10%，即___________元整；完成工程的50%時，支付工程款的30%，即___________元整；全部工程完工并驗收合格后一個月內支付工程總造價55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元在質保期結束付清。

2、如施工工程發生變更，按甲方的變更圖紙為結算依據。

九、違約責任

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

2、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付應付工程款總數_________%的違約金。

3、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同總價的20%作為違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償。

4、因一方原因造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

十、爭議解決

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應首先協商解決，協商不成，交由工程所在地人民法院裁判。

十一、附則

1、本合同一式________份，雙方各執________份，具有同等法律效力；

2、本合同雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止；

3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

地址：

負責人：

身份證號：

簽訂地點：

簽訂時間：________年________月________日

乙方：

地址：

負責人：

身份證號：

簽訂地點：

簽訂時間：________年________月________日

……此處隱藏5645個字……草等養護工作。

十二、違約責任

1、因乙方原因，導致工程未能按合同工期如期完成，每延期一天按合同價的 3 %向甲方支付違約金;如超過 10 天，視乙方不具備履行合同職責的能力，甲方有權單方面終止合同，并要求乙方承擔合同總金額30%的違約金，因甲方原因或不可抗力導致工程工期延誤的，經雙方書面確認后工期順延。因甲方原因不能按時支付工程款的每延期一天按合同價的 3 %向乙方支付違約金;如超過 10 天，乙方有權單方面終止合同，并要求甲方承擔合同總金額30%的違約金。

2、承包人項目經理、技術負責人及施工機具未能按投標承諾到位，每人每次缺崗一天，承擔違約金 5000 元。

3、施工隊伍應是乙方的基本隊伍，不得安排掛靠的施工隊伍，乙方的項目經理及主要崗位工作人員應為投標文件中確定的人員，如自行調換(或作假)視作違約;在合同實施中，如乙方的施工隊伍素質、力量、機械配備等不符合招標文件、投標文件的要求、承諾，造成現場管理混亂，工程質量和進度達不到要求時，甲方有權立即終止合同，并要求乙方承擔合同總金額30%的違約金。

4、因甲方基建工程質量問題給乙方造成的相關損失由甲方承擔。

十三、合同附件

1、合同附件是本合同重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。本工程的合同文件包括下列附件：招標文件(包括招標補充文件);投標文件(包括投標補充文件);中標通知書;詢標及合同履行中雙方就有關問題協商達成的紀要或補充協議;工程和技術文件(包括施工圖紙、會議紀要、變更聯系單、簽證單等其他技術資料、工程結算資料)。

十四、其他約定

1、本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執二份。

2、本合同自雙方簽字蓋章生效，至養護期滿結清全部工程款后終止。

3、若發生合同爭議，雙方應協商解決，協商不成可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方協商一致后，可簽訂補充協議作為本合同的補充。

甲 方： 乙 方：

簽約代表： 簽約代表：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號： 帳 號：

簽約地點：

簽約時間：20xx年2月 日

建設單位（以下簡稱甲方）_________________

地址：____________________________________

郵碼：_______________

電話：_______________

法定代表人：____________

職務：____________

拆遷戶（以下簡稱乙方）____________________

地址：____________________________________

郵碼：_______________

電話：_______________

法定代表人：____________

職務：____________

根據________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）

第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。

第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；

2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；

3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用。逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的。由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

第七條其他約定：________________________________________.

本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。

建設（甲方）____________（公章） 拆遷戶（乙方）____________（公章）

代表人：____________ 代表人：____________

____年____月____日 ____年____月____日