2022年建設工程施工合同
在當今不斷發展的世界,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編收集整理的2022年建設工程施工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
2022年建設工程施工合同1發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(二)工程地點: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期 30天
4、工程造價
工程造價為: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整
5、質量標準
5.1質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容):
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
7.1 本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
10、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
11、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022年建設工程施工合同2發包人(全稱):_________________
承包人(全稱):_________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:_________________。
2.工程地點:_________________。
3.工程立項批準文號:_________________。
4.資金來源:_________________。
5.工程內容:_________________。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:_________________。
二、合同工期
計劃開工日期:______年_______月_____日。
計劃竣工日期:______年_______月_____日。
工期總日歷天數:______天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣_________________(大寫)(¥元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣_________________(大寫)(¥元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣_________________(大寫)(¥元);
(3)專業工程暫估價金額:
人民幣____ ……此處隱藏32498個字……全部內容、樓地面屋面墻面的變形縫處理、連廊的土建及裝飾等;
5、泥工班組所用材料進出場的上下車(砂石料加氣磚除外)、現場材料的堆碼整齊;現場材料的二次轉運、余料入庫;塔吊基礎、料場、項目部所需的其他零星泥工工作的施工;
6、甲方只負責提供施工所需原材料,供電至三級配電箱、供水至每樓層(每層不低于兩個接水點),乙方自行負責三級箱以外的電線、電纜、照明工具、對講機、水管、軟管、振動棒、斗車及水磨石機具等所有必備工具及工人食宿等
7、施工圖紙、招標清單、設計變更內所有泥工工作(單項變更對泥工影響超過5000。00元以上的另行協商);
8、承包單價為綜合包工單價,此單價是工程達到甲方要求的質量標準所需的全部價格,乙方不得以任何理由要求甲方索賠。
9、承包單價為____元/m2,竣工結算建筑面積計算以《 ____ 》規范為準。
三、質量要求
1、乙方必須按設計要求、施工驗收規范要求及相關標準要求組織施工及驗收,質量不得低于相關規范標準要求。質量達不到驗收規范標準要求及項目部制定的質量要求,按項目部制定的標準對乙方進行處罰。如因乙方原因達不到要求標準,甲方有權另找施工人員,并雙倍扣除其所需費用。
2、乙方在施工中造成的不合格產品,甲方有權拒付工程款,有權要求乙方返工,并向甲方賠償因質量不合格造成的一切損失(誤工費、材料費及其他損失費等),并對乙方處以返工總價值2—5倍的罰款。
四、甲乙雙方責任
1、甲方必須保證材料及時運到工地。
2、甲方對工程質量進行監督,有權對乙方在施工過程中出現的質量問題要求乙方整改,并對乙方進行經濟處罰。
3、乙方必須嚴格按要求施工,注意節約材料、合理用料,不準浪費材料,如發現有浪費現象則承擔所浪費材料價值2倍以上的損失費。
4、在施工過程中,乙方必需保證施工所需要的人員滿足施工要求,無條件服從項目部管理人員的安排。
5、乙方在施工過程中,若達不到甲方要求,甲方有權解除合同,并按照已完成工程量的70%結算工程款,其付款方式同第七條付款方式。若乙方需解除合同,其結算方式及付款方式同本條。
6、認真做好工完場清,不得出現浪費材料的現象,若發現材料浪費現場,根據浪費的多少進行不低于500。00元的罰款,并雙倍賠償所浪費的材料款。
五、安全管理
1、乙方對質量、安全負責,必須熟悉質量、工藝的規范和標準,懂得安全知識,對操作工人進行安全技術交底。嚴格執行機械安全技術操作規程,杜絕違規指揮,作業前應對本次作業所使用的機械、設備、防護用具及作業環境進行安全檢查,消除安全隱患,發生安全事故所造成的誤工費、傷者護理費、生活費、醫療及其他賠償費用由乙方自行承擔。
2、進場后一切聽從甲方安排,嚴格遵守《中華人民共和國治安管理條例》及工地的規章制度之規定。不許打架鬧事,不許酒后上崗,違者罰款;嚴重的送到公安機關處理。
3、維持良好的社會秩序,嚴禁偷盜,如發生進行嚴處,偷一罰十。
4、不得損壞甲方財產,如損壞,照價賠償。
5、乙方所雇傭的工人每天必須持身份證上崗,每天上班前在門衛處登記打卡,如有遺漏造成不良后果,甲方概不負責。
六、工期要求
1、工期按照項目部的生產要求由項目部下達生產計劃,雙方簽字認可,每個節點必須在雙方認可的工期內完成,逾期完工則由乙方按1000元/天予以賠償。
七、付款方式
根據工程進度,驗收合格,分段付款,主體工程完工驗收合格后一月內付總價款的20%,竣工驗收合格后一個月內付至工程款總價款的80%,余款待工程審計完后一個月內付至總價款的95%,下余5%待質保期滿后一個月內付清。每次支付工程款都應由項目部相關人員簽字認可后方可支付。每次領取工程款時乙方必須向甲方提供員工工資表。
八、違約責任
合同一旦簽訂,雙方必須遵守,一方如有違約,要承擔相應的一切損失和法律責任,并承擔支付違約金壹萬元(小寫:¥10000。00元)。
九、其他未盡事宜,雙方協商解決,作為本合同的補充條文。
十、本合同一式兩份,承包方與發包方各執一份。自雙方簽字之日起生效,工程竣工付款完畢后合同終止。
發包方:____
承包方:____
代表簽字:____
代表簽字:____
聯系電話:____
聯系電話:____
____年____月____日
2022年建設工程施工合同15甲方(全稱):
(簡稱:甲方)
乙方(全稱):
(簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標段)(16#17#21#樓)
工程地點:蘇州高新區馬運路北,濱河路東天之運花園
工程內容:外遮陽制作供貨和安裝
二、工期要求
根據現場實際施工進度要求
四、質量標準及質保期
工程質量標準: 合格 ; 質保期: 貳年
五、合同價款
單價:252元/㎡,圖紙面積為2851.68㎡
總價:(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)¥718623元整乙方組織生產前,須現場測量窗戶尺寸,并向甲方出具實測尺寸清單,甲方認可后方可組織生產,此清單經甲乙雙方簽字蓋章后作為排產及竣工結算的依據,亦作為本合同的補充,具有同等法律效力。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、本合同專用條款、本合同補充條款
3、本合同通用條款
4、標準、規范及有關技術文件
5、圖紙、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立地點: 蘇州
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
文檔為doc格式